Копия договора ООО «Контакт».

«___»___________2012 г. ___________ / А.Н. Барабанщиков /

Бутырский районный суд города Москвы

адрес: 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 54

Истец: Барабанщиков Александр Николаевич

адрес: 127490, г. Москва, ул. Мусоргского, д. 1 «А», кв. 166

тел.: +7 909 699 92 12

Ответчик: ЗАО «Фундамент-Строй»

адрес: 119146, г. Москва, Фрунзенская набережная, д. 16, стр. 1, офис 44

цена иска: 943 660 руб.

компенсация морального вреда: 120 000 руб.

юридические расходы: 24 870 руб.

Исковое заявление

о взыскании денежных средств в связи с отказом от исполнения договора подряда, возмещении судебных расходов, компенсации причиненного морального вреда

Я, истец по настоящему иску, Барабанщиков Александр Николаевич, 20.03.2012 года, заключил договор подряда №297 с ответчиком, ЗАО «Фундамент-Строй» на ремонтные-строительные работы в квартире находящейся по адресу: г. Москва, Высоковольтный проезд, д. 1, корп. 2, кв. 32, оплатив в кассу ЗАО «Фундамент-Строй» аванс в размере 421 830 рублей и за общестроительные «черновые» материалы 50 000 рублей, что подтверждается квитанциями № 0000-000244 и № 0000-000245 от 20.03.2012 года. Полная сумма договора на оказание услуг ЗАО «Фундамент-Строй» согласно приложению № 4 к договору подряда № 297 (смете) составила 421 830 рублей, стоимость общестроительных «черновых» материалов составляла 256 000 рублей.

Согласно п. 2.2 договора подряда № 297 с ЗАО «Фундамент-Строй», исполнитель обязался выполнить все ремонтные работы согласно приложению № 4 в течении девяносто дней, но до сих пор ремонтные-строительные работы не завершились.

Во многом нарушение сроков обязательств по договору подряда объясняется тем, что бригада строителей менялась шесть раз, каждая последующая бригада проводила на объекте два-три дня, а потом куда-то пропадала. В период с июнь 2012 года по июль 2012 года на объекте не было ни одного строителя.

Я неоднократно требовал от ЗАО «Фундамент-Строй» путем подачи претензий завершить наконец-то все работы, однако это не дало никаких результатов.

За все время исполнителем были только выполнены работы на сумму 64 100 рублей, согласно акту об оказании услуг № 0000-000509 от 22.08.2012 года.

Таким образом, считаю, что ЗАО «Фундамент-Строй» нарушает свои обязательства по договору подряда, что приводит к нарушению моих прав потребителя.

В соответствии со ст. 4 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей» продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору.

При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется.

Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в соответствии с этими целями.

При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

Согласно ст. 27 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г. исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Таким образом, ЗАО «Фундамент-Строй» должно было предоставить услугу в соответствии с договором подряда № 297.

Согласно ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г., если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:

назначить исполнителю новый срок;

поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги);

Отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги).

В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи.

Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 настоящего Закона.

В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Следовательно, согласно ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г., на сегодняшний день ЗАО «Фундамент-Строй» обязано уплатить мне неустойку (пени) в размере 3% от суммы уплаченной мной в размере 471 830 рублей, за период просрочки с 29.06.2012г. по 05.10.2012г. 98 (дней), (471 830 х 3%) х 98 дней = 1 387 190 рублей.

Согласно абзацу 4 и 5 п. 5 ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г., сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: