Сделай Сам Свою Работу на 5

Статья 8.Порядок расторжения Контракта

8.1.Настоящий Контракт в соответствии с ч. 8 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ может быть расторгнут:

-в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения контракта в соответствии с законодательством РФ;

-по соглашению Сторон;

-в судебном порядке:

-в одностороннем порядке.

8.2.Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта в следующих случаях:

8.2.1. Существенного нарушения Контракта Подрядчиком;

8.2.2.Нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 5 (пять) рабочих дней;

8.2.3.Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе размещения Муниципального заказа, указанного в преамбуле настоящего Контракта;

8.2.4.Установления факта проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

8.2.5.Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

8.2.6. Установление факта предоставления банковской гарантии, не соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

8.2.7.Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с действующим законодательством.

8.3. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.



8.4. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

 

Статья 9.Обеспечение исполнения контракта

9.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму39 995,25 (тридцать девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей, 25 копеек определенную в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, что составляет 5 % от начальной максимальной цены Контракта, в форме __________(указывается форма, в которой предоставляется обеспечение исполнения обязательств, установленных Контрактом).

9.2.Право требования Муниципальным заказчиком удержания денежных средств внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта возникает при нарушении Подрядчиком какого-либо из своих обязательств по Контракту. Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.3.Срокдействиябанковскойгарантиидолженпревышатьсрокдействияконтрактанеменее чем на один месяц и соответствовать требованиям статьи 46Федерального закона № 44-ФЗ.

9.4.Обеспечение исполнения Контракта распространяется, в том числе, на обязательства по уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а также убытков, понесенных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

9.5. Обеспечение исполнения Контракта возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приёмки услуг (Приложение №3 к контракту). Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании, в случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта.

 

Статья 10.Обстоятельства непреодолимой силы

10.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, которые возникли после заключения настоящего Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым услугам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ (выполнения работ). Если обстоятельства, указанные в п. 10.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев со дня соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе инициировать расторжение настоящего Контракта без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

 

Статья 11.Порядок урегулирования споров

11.1.Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.2.В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Кабардино-Балкарской Республики (либо Нальчикском городском суде Кабардино-Балкарской Республики).

11.3.До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

 

Статья 12.Срок действия, порядок изменения Контракта

12.1.Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

12.2.Контракт действует по 31 декабря 2015 года, а по финансовым обязательствам до полного завершения взаиморасчётов сторон.

12.3.Контракт должен быть зарегистрирован Муниципальным заказчиком в реестре Муниципальных контрактов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами.

12.4.Изменение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу со дня их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в реестре Муниципальных контрактов в порядке, установленном в п. 12.3 Контракта.

Статья 13.Прочие условия

13.1.Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 14 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

13.2.Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном ст. 70 Федерального закона. Дополнительно Контракт составлен в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих такую же юридическую силу, как и Контракт, заключенный в электронной форме.

13.3.Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

13.4.Неотъемлемыми частями Контракта являются: приложение N 1 "Техническое задание", приложение N2 «График оказания услуг", приложение N 3 "Форма акта сдачи-приемки услуг".

13.5.Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Муниципальным заказчиком и Подрядчиком является основанием для регистрации сведений об исполнении Контракта в государственном реестре контрактов.



©2015- 2019 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.