Внесение изменений и дополнений в контракт

КОНТРАКТ

Международный на поставки продуктов питания

№ 018–1606

г. Серпухов «05» Мая 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью«Солнечная долина» (Россия), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального Директора Катаргиной Арины Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и «Frutas Xela S.L» (Испания), именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице Директора Hulio Enrice Ingibiscus, действующего на основани устава, являющийся победителем открытого аукциона на право заключения контракта на поставку продуктов питания для Детского сада №6 г. Серпухова, (протокол акциона от «30» апреля 2015 г. № 3086), с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Предметом настоящего контракта является поставка продуктов питания «Мандарины сладкие» (далее товар) в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Номенклатуру и количество товара, поставляемого по контракту в период его действия, цены на товар, стороны согласовали в спецификации (Приложение № 1 к контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Цена контракта

2.1. Цена контракта составляет сто двадцать семь тысяч триста пять рублей .

Цена контракта является фиксированной и должна оставаться неизменной до конца выполнения обязательств по контракту, за исключением следующих случаев:

1) Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При поставке дополнительного количества таких товаров, заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

2) цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом количества товаров и иных условий исполнения контракта.

2.2. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с перевозкой, разгрузочно-погрузочными работами, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также прочих расходов, связанных с выполнением обязательств по контракту.

3. Порядок, условия оплаты, график платежей

3.1.Сторонами настоящего контракта определен следующий порядок и сроки расчетов за товар, являющийся предметом контракта:

Оплата по контракту будет осуществляться в российских рублях по безналичной форме расчетов путем перечисления денежных средств Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней по факту поставки товара и получения от Поставщика подтверждающих поставку документов. Оплата частями допускается.

Качество поставляемого товара

4.1. Качество поставляемого товара должно полностью соответствовать стандартам РФ, ГОСТ, ТУ, СанПин 2.3.2. 1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов». Каждая партия товара сопровождается: удостоверением о качестве и безопасности производителя (для товаров, произведенных в РФ и странах ближнего зарубежья), сертификатом или декларацией о соответствии, с подлинными печатями производителя или продавца товара, указанными в этих сертификатах, товаро – транспортной накладной поставщика.

4.2. Качество каждой партии продукции подтверждается лабораторными испытаниями, результаты которых оформляются экспертными заключениями.

4.3. Остаточный срок годности товара не менее 70 % от срока годности, установленного на данный вид товара.

4.4. Заказчик вправе предъявить Поставщику претензии по качеству поставленного товара в течение пяти дней после его приемки.

Условия поставки и приемки товара

5.1. Поставка товара Поставщиком осуществляется партиями с момента заключения контракта по 31 декабря 2015 года на основании заявок Заказчика, поданных в адрес Поставщика в письменном виде, в том числе посредством факсимильной связи, не менее, чем за 2 дня до даты поставки. Заявка от Заказчика должна содержать дату поставки, наименование и количество поставляемого товара.

5.2. Поставщик осуществляет поставку товара на склад Заказчика по адресу: Российская Федерация, Московская область, г Серпухов, ул. Чернышевского д.42а . Доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика.

5.3. Поставщик доставляет товар Заказчику по его заявкам, подтверждая факт приемки товара Заказчиком накладной, подписанной обеими сторонами.

5.4. Приемка товара от Поставщика к Заказчику производится согласно «Инструкции о порядке приемки продукции производственно технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6 с изменениями и дополнениями.

5.5. В случае отказа от приема продукции, Заказчик обязан во всех экземплярах накладных сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика.

5.6. Ответственность за утрату и недостачу товара переходит от Поставщика к Заказчику после передачи товара Поставщиком на склад Заказчика и подписания соответствующих накладных.

5.7. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи товара Поставщиком.

Тара и упаковка

6.1. Поставщик отгружает товар в таре и упаковке, отвечающих требованиям ГОСТов, обеспечивающих его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке и хранении.

6.2.Подлежащую возврату тару Заказчик обязан возвратить Поставщику.

6.3. Товар с нарушенной упаковкой не принимается.

Ответственность сторон

7.1. В случае поставки товаров несоответствующих ГОСТу, или ненадлежащего качества, он подлежит замене на равное количество качественного товара в течении 24 часов за счет средств и силами Поставщика.

7.2. В случае нарушения указанных сроков а также иного ненадлежащего исполнения обязательств установленных настоящим контрактом Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 10% от стоимости некачественного товара за каждый день просрочки.

В случае непоставки, либо недопоставки товара в указанный срок Заказчик вправе требовать от Поставщика уплаты неустойки в размере 10% от стоимости не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.

7.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Поставщик вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.4. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.

Внесение изменений и дополнений в контракт

8.1. Настоящий контракт может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.

8.2. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами контракта и скреплены печатями сторон.

Расторжение контракта

Расторжение контракта допускается исключительно по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту: